A SZIGETKÖZ-ABLAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
adásvétellel vegyes vállalkozási szerződésekhez
hatályos: 2026.01.01.-tól
1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, egyedi szerződés, szerződéskötés
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya a SZIGETKÖZ-ABLAK
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: SZIGETKÖZ-
ABLAK Kft.; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki utca 13.; adószám: 13219545-2-08.;
cégjegyzékszám: 08-09-011944; képviseli: Czafik Gábor ügyvezető; a továbbiakban: Vállalkozó)
által kötött azon adásvétellel vegyes vállalkozási szerződésekre (a továbbiakban: egyedi
szerződés) terjed ki, amelyeket a Vállalkozó természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel
(továbbiakban: Megrendelő) köt és amelyek a jelen ÁSZF-re hivatkoznak.
1.2. Jelen ÁSZF – az egyedi szerződéssel együtt – határozza meg a Vállalkozó és a Megrendelő (a
továbbiakban együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit, és a Felek közötti jogviszony
tartalmának kereteit.
1.3. A jelen ÁSZF alapján a Vállalkozó nyílászárók (ajtók, ablakok) és árnyékolók értékesítésével,
gyártásával, kereskedelmével, kiszállításával és beépítésével kapcsolatos egyedi szerződéseket
köt.
1.4. A Megrendelő az egyedi szerződést írásban köti meg a Vállalkozóval. Felek az egyedi
szerződésben határozzák meg az adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés jelen ÁSZF-hez
képest egyedi feltételeit, így különösen a vállalkozási szerződés konkrét tárgyát, a Felek jelen
ÁSZF-ben nem rögzített jogait és kötelezettségeit, a szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozót
megillető díjazás mértékét, esedékességét, a vállalkozási szerződés teljesítésének előrelátható
ütemezését, határidejét. A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével kijelenti, hogy az ÁSZF
tartalmát megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja.
1.5. Az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megrendelővel kötött egyedi szerződésnek. Az
Egyedi Szerződés és az ÁSZF együtt alkotják az adásvétellel vegyes vállalkozási szerződést. A
Felek jogviszonyára az egyedi szerződés az ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel együtt
alkalmazandó. A jelen ÁSZF-ben rögzített szabályoktól eltérni, azokat kiegészíteni az egyedi
szerződésben lehet. Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés azonos tárgyú rendelkezései
között eltérés van, az egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
2. Ajánlatkérés, a megrendelés létrejötte és módosítása
2.1. A Megrendelő ajánlatot kérhet a Vállalkozótól írásban, elektronikus levél (e-mail) útján vagy
személyesen, szóban. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő írásbeli vagy szóbeli
megkeresésére, a Megrendelő által megadott nyílászárók, illetve egyéb termékek pontos gyártási
méreteik alapján térítésmentesen részletes ajánlatot készít. A Vállalkozó az ajánlatot a
Megrendelő részletes leírása alapján és/vagy előzetes felmérése alapján készíti el. Amennyiben
helyszíni felmérésre nincs szükség vagy azt a Megrendelő nem igényli, a Megrendelés mellékletét
a Vállalkozó által a Megrendelő által szolgáltatott adatok (így például tervdokumentáció, egyéb
iratok, a Megrendelő által közölt egyéb információk) alapján készített ajánlat képezi. Ebben az
esetben az adatok megfelelőségéért Vállalkozót felelősség nem terheli.
2
2.2. Az ajánlatot a vállalkozó kizárólag írásban teszi meg. A vállalkozó az ajánlatot 30 napig tartja
fenn. Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlatnak a Megrendelőhöz történő megérkezésétől veszi
kezdetét. Az ajánlati kötöttség megszűnik, amennyiben a Megrendelő az ajánlati időn belül az
ajánlatot nem fogadja el. A Megrendelő az ajánlatot az erre irányuló kifejezett írásbeli
jognyilatkozattal fogadja el.
2.3. Amennyiben a Megrendelő a vállalkozó ajánlatában foglaltakat elfogadja, a szerződő felek
személyesen megrendelést írnak, vagy a Megrendelő a Vállalkozó által megküldött pontos
ajánlatra hivatkozva írásban megrendeli a nyílászárókat, kiegészítő termékeket és az ahhoz
kapcsolódó munkálatokat.
2.4. A szerződés akkor jön létre, amikor a felek személyesen a megrendelést megírják vagy amikor az
elfogadó jognyilatkozat megérkezik a Vállalkozóhoz és ezzel egyidejűleg a Megrendelő a jelen
ÁSZF-ben foglalt (előleg)fizetési kötelezettségének eleget tett.
2.5. Az egyedi szerződés csak írásban köthető meg, ezért az ajánlatot és az elfogadó nyilatkozatot is
csak írásban lehet tenni. Az e-mail üzenet útján megtett jognyilatkozat írásban közöltnek számít,
így a felek közötti jogviszony fennállása alatt mind Vállalkozó, mind Megrendelő esetében az e-
mailben másik féllel közölt jognyilatkozatot érvényesnek kell tekinteni. A szerződést írásba
foglaltnak kell tekinteni akkor is, ha nem ugyanaz az okirat tartalmazza valamennyi fél
jognyilatkozatát, hanem a szerződő felek külön okiratba foglalt jognyilatkozatai együttesen
tartalmazzák a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását. A szerződést írásba
foglaltnak kell tekinteni akkor is, ha a több példányban kiállított okiratok közül mindegyik fél a
másik félnek szánt példányt írja alá és az így aláírt okiratot legalább szkennelt formában a másik
félnek megküldi.
2.6. A megrendelés leadását követő 1 napon belül Megrendelő a megrendelését írásban díjmentesen
módosíthatja. Ezen időpontot követően a Megrendelés módosításának a díja 50.000,- Ft. A
megrendelés módosítása a Megrendelő részéről új ajánlat kérésének minősül, így minden esetben
szükséges az, hogy a Vállalkozó a módosított megrendelésre újabb ajánlatot adjon, mely új ajánlat
a szerződés feltételeinek (pl. teljesítési határidő, ár, etc.) módosulását eredményezheti. A
módosított megrendelésre tett ajánlat Megrendelő általi elfogadása esetén a felek között
szerződés-módosítás jön létre, melyre a jelen ÁSZF – szerződés létrejöttére, módosítására,
teljesítésére etc. vonatkozó – rendelkezéseit alkalmazni kell. A megrendelt termék gyártásának
megkezdése után történő módosítás esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a már legyártott
alkatrészek, anyagok költségeit, valamint az addig felmerült minden tovább költséget, amely a
Vállalkozó oldalán felmerült.
3. Fizetési feltételek
3.1. A Megrendelő a megrendelés aláírásával vagy megküldésével egyidejűleg köteles a teljes
vállalkozói díj 50%-át előlegként megfizetni a Vállalkozó részére készpénzben, vagy a
Vállalkozó által megadott bankszámlára történő átutalás útján.
3.2. A megrendelt termékek elkészültét és a termék beépítési helyre történő leszállításának és
beépítésének időpontját a Vállalkozó köteles írásban, igazolható módon közölni a Megrendelővel.
A közlést követően, legkésőbb a termék leszállítását és beépítését megelőző 3. napig a
Megrendelő köteles a vállalkozói díj 25%-át megfizetni a Vállalkozó részére a 3.1. pontban
rögzített módon.
3
3.3. A vállalkozói díj fennmaradó 25%-át Megrendelő a beépítési munkálatok elvégzését – és az erről
szóló teljesítési igazolás kiállítását – követő 3 napon belül köteles megfizetni Vállalkozó részére.
A vállalkozói díj megfizetése a 3.1. pontban rögzített módon történhet.
4. Szállítás, átvétel, tárolás, beépítés
4.1. A vállalkozói díj minden esetben magában foglalja a megrendelésben szereplő anyagköltség
bruttó árát, valamint a megrendelt termékek beépítési helyre történő kiszállításának és a beépítési
munkálatok elvégzésének díját is. A teljes vállalkozói díjat a Vállalkozó ajánlata tartalmazza.
4.2. A Vállalkozó a megrendelt termékek elkészültéről és azok gyártó telephelyén történő
rendelkezésre állásáról értesíti a Megrendelőt, tájékoztatja továbbá arról, hogy mely időpontban
fogja a terméket a megadott szállítási célpontra kiszállítani és a beépítési munkálatokat elvégezni.
Megrendelő ezzel összefüggésben köteles a 3.2. pontban rögzített fizetési kötelezettségének
eleget tenni. Amennyiben Megrendelő a 3.2. pontban foglalt fizetési kötelezettségét határidőben
nem teljesíti, abban az esetben 15 napos póthatáridő áll a rendelkezésére, hogy ennek eleget
tegyen. A késedelmes, de még póthatáridőben történő fizetés esetén a Vállalkozó által a termék
szállítására és beépítésére vállalt határidő oly módon módosul, hogy a termék kiszállítását és
beépítését ez esetben a Vállalkozó az eredeti határidőtől számított 3 hónapon belül köteles
elvégezni. Amennyiben Megrendelő a 3.2. pontban megjelölt fizetési kötelezettségének a 15
napos póthatáridőn belül sem tesz eleget, abban az esetben a Vállalkozó jogosult a szerződéstől
elállni, mely esetben a Megrendelő által már teljesített – a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő
összegű – előleg, mint meghiúsulási kötbér Vállalkozót illeti, melyet Vállalkozó jogosult a már
részére teljesített vállalkozói díj-előlegből érvényesíteni.
4.3. A Megrendelő és Vállalkozó a termék átvételekor, a teljesítés helyén kölcsönösen együttműködve
mennyiségi és teljességi vizsgálatot tart. A Megrendelő késedelem nélkül köteles meggyőződni
arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A dolog átvétele során nem kell
vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás
vonatkozik. A szolgáltatás minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek a
Megrendelőt terhelik. Vállalkozó a termék átvételét követően mennyiségi kifogást nem fogad el.
Az átvételt követően a Vállalkozó akkor felel a látható minőségi hibákért, ha a Megrendelő
igazolja, hogy azok már az átvételt megelőzően keletkeztek.
4.4. A Vállalkozó – a jelen pont második bekezdésében foglalt eset kivételével – a megrendelt
termékeket nem tárolja, és így tárolási díjat sem számít fel, hanem a készterméket a gyártó
telephelyéről – a jelen ÁSZF-ben rögzített szabályok szerint – közvetlenül a beépítés helyére
szállítja.
Amennyiben a Megrendelő a 3.2. pontban rögzített fizetési kötelezettségét csak a 4.2. pontban
szabályozott póthatáridőben teljesíti, abban az esetben a Vállalkozó a termék póthatáridő
időtartama alatt történő tárolásáért díjat számít fel, melynek összege (a tárolás díja): 2.500,- Ft /
termék / megkezdett nap. A termék tárolásából eredő többletköltséget a Megrendelő a 3.3.
pontban írt vállalkozói díj-részlettel együttesen – az ott szabályozott határidőben és módon –
köteles teljesíteni a Vállalkozó részére.
4.5. Ha a Megrendelő a terméket oly módon rendeli meg, hogy annak szállítását és beépítését nem
kéri, abban az esetben a Megrendelő köteles az általa megrendelt termék teljes vételárának 70%-
át a megrendelés aláírásával vagy megküldésével egyidejűleg, míg a vételár fennmaradó 30%-át
legkésőbb a termék elkészültét megelőző 3. napig megfizetni Vállalkozó részére készpénzben,
vagy a Vállalkozó által megadott bankszámlára történő átutalás útján. A jelen pontban foglalt
esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni a termék elkészültéről és a gyártó
4
telephelyén történő rendelkezésre állásáról, Megrendelő pedig köteles gondoskodni a termék
átvételéről és szakszerű elszállításáról, melynek helye a gyártó telephelye.
Amennyiben Megrendelő a termék elszállításáról 10 napon belül nem gondoskodik, abban az
esetben a Vállalkozó jogosult ezen terméket a gyártó telephelyéről elszállítani és más részére
értékesíteni oly módon, hogy a vételár összege a Megrendelő részére nem jár vissza.
5. Felek egyéb jogai és kötelezettségei
5.1. Felek az egyedi szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek
kötelesek egymást minden olyan körülményről tájékoztatni és értesíteni, amely az egyedi
szerződés teljesítését befolyásolja, veszélyezteti, illetve gátolja.
5.2. A Vállalkozó köteles az egyedi szerződésben meghatározott munkák elvégzésére a megjelölt
határidőre, illetve az esetlegesen részletezett ütemezés szerint.
5.3. A Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót vehet igénybe.
Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, úgy az általa elvégzett munkáért úgy felel,
mintha azt maga végezte volna el.
5.4. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé vagy erre megrendelői igény merül fel,
annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. A Megrendelő igénye esetén a
Vállalkozó a pótmunka elvégzésére köteles. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek
nem képezik az egyedi szerződés szerinti feladat részét, és amelyek elvégzése nem teszi a
Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé.
5.5. A Vállalkozó köteles külön költség- vagy díjigény nélkül, az eredeti határidőben elvégezni a
szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát
és az olyan munkát is, amely nélkül a feladat rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása
nem történhet meg (többletmunka). A Megrendelő – előzetes jóváhagyást követően – köteles
megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a
szerződés megkötésének időpontjában az elvárható gondosság mellett nem volt előrelátható.
5.6. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő vételár, illetve vállalkozói díj
fizetésére köteles az egyedi szerződésben meghatározott összegben és módon.
5.7. A pótmunkák ellenértéke, illetve a többletmunka esetlegesen megtérítendő költsége a
végszámlában számolható el.
5.8. A Felek rögzítik, hogy az egyedi szerződésben foglalt feladatok teljesítési határidejét az egyedi
szerződésben határozzák meg.
5.9. A teljesítési határidőt a Felek formális szerződésmódosítás nélkül közös megegyezéssel írásban
módosíthatják. Amennyiben a teljesítési határidő módosítása a Vállalkozó számára
többletmunkával jár, úgy a vállalkozói díjat a Feleknek újra kell tárgyalni. A vállalkozói díj
bármely módosítása kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben arról a Felek írásban
állapodnak meg.
5.10. A Vállalkozó jogosult a teljesítési határidőt megelőzően előteljesítésre, azonban ez a vállalkozói
díj megváltoztatását nem eredményezheti.
5.11. A Felek megállapodnak, hogy késedelem esetén az ebből eredő károk rendezése vonatkozásában
elsősorban írásbeli egyeztetést folytatnak egymással a vitás helyzet megoldása érdekében.
5
5.12. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel
a jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben foglalt követelményeknek.
5.13. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amíg a teljes vállalkozói díj, illetve vételár
kifizetése hiánytalanul nem történik meg, addig a megrendelt termékek a Vállalkozó tulajdonát
képezik. A vállalkozói díj, illetve vételár teljes kiegyenlítéséig a Vállalkozó a gyártott termékekre
tulajdonjogát fenntartja.
5.14. A Megrendelő a Vállalkozó feladatainak teljesítését – így a termék szállításának és beépítésének
a megtörténtét – teljesítési igazolás kiállításával igazolja. Megrendelő abban az esetben jogosult a
teljesítési igazolás kiadását megtagadni, ha a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben és az egyedi
szerződésben részletezett feladatokat, vagy azok egy vagy több részét nem, illetve nem a
megfogalmazott elvárásoknak megfelelő módon végzi el.
5.15. A Vállalkozó a befolyt előleg összegéről – illetve a 4.5. pontban foglalt esetben a teljes vételárról
– készpénz befizetés esetén a pénzügyi teljesítés napjával, vagy Vállalkozó bankszámláján történő
jóváírásától számított 8 naptári napon belül, a jóváírás napjával számlát állít ki Megrendelő
részére.
Vállalkozó az igazolt teljesítés alapján – a leszállított termék átvétele és beépítése után – a
vállalkozói díjról a teljesítési igazolás kiállításának napján végszámlát állít ki a Megrendelő
nevére, amelyet köteles a Megrendelőnek benyújtani. Az aláírt teljesítési igazolás egy eredeti
példánya a számla mellékletét képezi. Megrendelő a Vállalkozó végszámlája ellenében köteles a
befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjhátralékot megfizetni.
6. Az egyedi szerződés módosítása, megszűnése, a szerződésszegés és következményei
6.1. Az egyedi szerződést a Felek csak írásban, az egyedi szerződéssel azonos formai szabályok
szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás
lehetőségét kizárják.
6.2. Az egyedi szerződés alapesetben a mindkét Fél általi teljesítéssel szűnik meg.
6.3. A Felek az egyedi szerződést bármikor megszüntethetik közös megegyezéssel.
6.4. Amennyiben bármelyik Fél jelen ÁSZF-ben vagy az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségét
súlyosan vagy ismételten megszegi, és ezen kötelezettségének a másik Fél által megküldött, 15
napos póthatáridőt tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy a vétlen Fél jogosult az
egyedi szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, illetve a teljesítés megkezdése előtt attól
elállni.
7. Jótállás, szavatosság
7.1. A Vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott jótállási, szavatossági
feltételeket biztosítja.
7.2. Amennyiben a termék beépítését nem a Vállalkozó, vagy általa írásban elismert, akkreditált
partner végzi, az ebből eredő károkért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. Nem terjed ki a
jótállási és szavatossági kötelezettség azon meghibásodásokra, melyek: a helytelen beszerelésből,
Megrendelői anyagmozgatásból és tárolásból, a nem rendeltetésszerű használatból, a
szakszerűtlen üzembe helyezésből és helytelen kezelésből, az előírt karbantartás elmulasztásából,
6
külső hatások (vis major) miatt, idegen eredetű alkatrészek a Vállalkozó, vagy licensztulajdonos
engedélye nélküli használatából adódnak
8. Vegyes rendelkezések
8.1. A szerződéssel nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.), valamint a Felek jogviszonyára vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
8.2. Felek egyező akarattal megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja
érvénytelen, vagy bármilyen okból jogszabályba ütközik, az érvénytelenséget annak
felismerésétől számított 30 (harminc) napon belüli egyeztetéssel, tárgyalással,
szerződésmódosítással megpróbálják kiküszöbölni. Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen
tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben az érvénytelenség vagy a vita megszüntetésére irányuló
egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, felek a Vállalkozó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki
8.3. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. Ez a módosítás
ugyanakkor a már